加工定作合同管辖权
加工定作合同管辖权28篇。
在不断进步的社会中，协议的使用日益普遍，签订协议能够有效约束违约行为。那么，你是否了解如何撰写一份优质的协议呢？以下是小编整理的加工定作合同管辖权的相关内容，仅供参考，欢迎大家查阅。
〖一〗加工定作合同管辖权
甲方(卖方)：______________
乙方(买方)：______________
根据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方协商一致，就甲方为乙方加工零配件一事达成如下协议：
一、乙方按甲方提供的样式加工零件，总计按甲方提供的每种零件的'数量，价格按双方协商所定的的价格。具体明细见附表。
二、乙方须按照加工零件清单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行准时交货。乙方所交的加工品应保质保量，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况。
三、付款方式：零件按时加工完毕，交付乙方工厂，经验收合格，核算出加工零件总款，一次性付清货款，甲方需提供增值税发票。
四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自甲乙双方签字之日起生效。
(附表：零配件加工明细表)
甲方(签章)：______________
乙方(签章)：______________
______年______月______日
______年______月______日
〖二〗加工定作合同管辖权
甲方(供给方，受托方)：______________
乙方(需求方，委托方)：______________
甲方为__________________专业生产商。甲乙双方经友好协商，现就乙方以OEM代加工方式委托甲方，定牌生产________达成如下协议。
第一条、合作方式：
____科技有限公司以_________方式为乙方定牌生产________，按甲乙双方所签订单(合同)为乙方生产产品。乙方在本协议签订之________日起正式生效。
第二条、双方的权利和义务
(一)、甲方的权利和义务：
1.甲方提供乙方所要求的产品。
2.甲方提供乙方或其客户的产品网络技术支持和电话技术支持。
3.对于乙方提供的产品功能或其他方面的合理化建议，甲方认可后对产品升级。
4.对于乙方要求甲方对产品进行更改或功能扩充，双方进行协商，乙方需向甲方支付一定的'费用，甲方在最快时间内对产品进行修改并提供给乙方。
5.甲方提供给乙方的OEM加工产品的价格，应低于甲方同类产品对外销售价及甲方给代理商的销售价格。
6.甲方若对产品代理价进行更改，须在半个月前通知乙方。
7.甲方不得泄漏乙方让甲方代加工产品的各种信息。
8.合作期间甲方提供各系列代加工产品的成品样机给乙方，若双方解除合作乙方应在15个月内退回给甲方。
9.对于有质量问题的产品甲方应及时更换。
10.甲方应向外界不泄露与乙方的相关合作事宜。
(二)、乙方的权利和义务：
1.乙方享有产品的OEM加工价格，低于甲方产品对外销售价及给代理商的销售价格。
2.乙方可获得甲方的互联网在线技术支持和电话技术支持。
3.乙方销售过中，不得以任何手段损坏甲方自主品牌产品的经营及品牌宣传等。
4.乙方可自行设定OEM产品的直接用户价。
5.乙方可要求甲方对乙方进行上门技术支持和服务，但所需费用由乙方承担。
6.乙方必须尽力推广OEM产品，并及时支付款项。
7.乙方单位已不存在或变动，必须尽快告知甲方。
甲方____________________
乙方____________________
_____年_____月________日
〖三〗加工定作合同管辖权
发包单位（以下简称甲方）：
签约代表人：
承包单位（以下简称乙方）：
签约代表人：
签定合同地点：
签定合同时间：
经甲乙双方协商一致，甲方将所做产品中部分部件（QTZ40、QTZ63（5610）、QTZ63A（5210）所有工作平台含护栏）委托乙方加工，现就加工事宜达成协议如下：
一、加工内容与费用
1.本协议涉及的一切加工部件所需原材料、辅助材料、及相关费用均由乙方承担，乙方在甲方厂外自选场地，按甲方提供的图纸要求及书面要求（另见技术要求附件并经甲乙双方确认签字）制作委托加工部件，所需一切费用及责任均由乙方自行承担。
2.乙方交付甲方的完工部件均应按甲方要求按台套捆扎整齐并作好必要的防护措施（如防油漆刮伤、防运输变形等）
3.甲方验收合格后的加工部件均按9100元/吨计算加工费用，重量按甲方图纸表明的重量计算。价格调整按合同签订之日的市场钢材价格为基准，每上下浮动500元/吨，则加工费用相应上下浮动300元/吨。乙方应按每吨部件提供5500元的增值税专用发票，余额部分开据劳务发票。
二、双方责任权利
甲方：
1.甲方保证按协议约定结算加工费，每月上半月交付部件的加工费在下月25号支付至乙方账户，每月下半月交付部件的加工费在隔月15号支付至乙方账户，如甲方无故拖欠加工费用，超过 10天以银行当期贷款利率赔偿，无故不接受合格产品，乙方有权追加费用。
2.甲方按双方确认的图纸技术、书面要求在甲方厂内验收部件
乙方：
1.乙方按照甲方生产任务单生产，保证按时交货。
2.乙方严格按图纸工艺生产，保证质量、自觉接受监管与检验，如因乙方制作不当而引发的产品质量问题，一切损失由乙方承担。
三、协议限期
本协议暂定一年，自20___年__月__日至20__年__月___日，期满后，若双方有意延长外包加工期限，可另行协商再续签协议。
四、其他约定
1.双方保证共同的`利益和长期合作，对于协议执行过程中的任何矛盾，双方应友好协商，对于无法调解的争执，可参照相关法律追究责任，并有权向违约方索取赔偿。
2.乙方如因生产进程延误，或因产品质量造成甲方损失，乙方须向甲方作出赔偿。
3.由于战争或自然灾害，以及双方认可的其他不可抗力的因素而造成的损失，由双方各自承担。
4.其他未尽事宜，双方另行友好协商，另行订立补充协议，作为本协议的附件。
5.合同签订时，甲方、乙方均要提供企业法人营业执照正副本复印件并加盖公章作为本合同的附件。
6.本协议一式二份，双方各执一份，双方签订之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
〖四〗加工定作合同管辖权
甲方：____________
乙方：____________
甲乙双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经过友好协商，就甲方为乙方客户配送桶装饮用水事宜约定如下：
第一条甲方应具有________市工商行政管理部门核发的企业营业执照，取得各桶装饮用水的《卫生许可证》，桶装饮用水的水质应符合《生活饮用水卫生标准》。
第二条甲方应根据本合同为乙方客户提供桶装饮用水的配送服务。
第三条乙方客户直接与甲方签订桶装饮用水配送合同，甲方应向乙方客户履行合同义务。
第四条甲方提供饮水机，合同到期后退回。
第五条合同期限：____年____月至____年____月
甲方承诺其经营的产品符合国家级北京市的相关质量标准和卫生标准，品牌桶装水应保证是正规厂家生产，不经营假冒或劣质产品，否则，发现一桶假水赔偿十桶同样品牌的'合格水，并赔偿乙方客户的全部损失，同时乙方有权解除合同，如果由于甲方人为原因给乙方客户造成任何损害的，甲方应承担由此给乙方客户带来的全部损失。
第六条甲方应保证提供的产品经营渠道证明及其产品信息的真实性和合法性；否则，由此所引起的一切问题由甲方负完全责任并承担由此给乙方带来的全部损失。
第七条甲方定期为乙方客户使用的所有饮水机免费进行清洗、消毒、保养，时间为每三个月一次，若乙方客户临时提出需要清洗、消毒饮水机，甲方应按乙方客户提出的要求完成。
第八条甲方需指派专人负责经乙方客户配送饮用水，在合同花期限内，甲方送水人员需提前十天通知乙方，并做好工作交接。
第九条甲方应保证乙方用水，不得出现断水现象。每发现一次，甲方应按当日送水量的二倍向乙方客户给予补偿。
第十条甲方给乙方客户提供桶装饮水用品牌，单价为________/桶。饮水机由甲方免费提供乙方需要每月15号以前向甲方结清上月饮用水费用。
第十一条甲方在送水服务当中，品牌桶装水没有出现质量问题，送水人员没有重大错误，乙方在合同未到期日，不能停止饮用甲方提供的品牌桶装水。
第十二条本合同中未尽事宜，双方可协商解决，协商不成，甲、乙任何一方可以向合同履行当地人民法院提起的诉讼解决。
第十三条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方名称：
乙方名称：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
〖五〗加工定作合同管辖权
上诉人：XXX，男，XXXX年X月XX日出生，汉族，无职业，住，公民身份号码：XXX。
被上诉人：天津市XXX人民政府，住所天津市XXXX号，组织机构代码：XXXX。
上诉请求：
1、请求依法裁定撤销河西区人民法院(20xx)西行初字第XX号行政裁定书，并将本案依法移送至天津市第二中级人民法院审理;
2、本案依法由天津市第二中级人民法院审理。
事实与理由：
20xx年XX月XX日，上诉人就河西区人民法院受理的上诉人与被上诉人房屋征收补偿决定纠纷一案向天津市河西区人民法院提出管辖权异议，认为该案应当由天津市第二中级人民法院审理。20xx年XX月XX日，河西区人民法院就此作出了(20xx)西行初字第XX号行政裁定书，裁定驳回上诉人提出管辖权异议。
上诉人认为一审法院的裁定违背了事实和法律规定，是错误的裁定，本案依法应当由天津市第二中级人民法院审理，具体理由如下：
原审认定事实不清，适用法律错误。一审法院裁定认为：原告提出的管辖权异议理由不成立，并依照最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称“解释”)第十条第二款的规定认定驳回上诉人诉讼请求。
上诉人认为：上诉人认为，本案应该依法由天津市第二中级人民法院依法审理，根据《中华人民共和国行政诉讼法》第十四条之规定：中级人民法院管辖下列第一审行政案件，第(三)项为本辖区内重大、复杂的案件。又依据“最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的'解释”第八条第一款第一项之规定：有下列情形之一的，属于行政诉讼法第十四条第(三)项规定的“本辖区内重大、复杂的案件”：(一)被告为县级以上人民政府，且基层人民法院不适宜审理的案件;
因为被上诉人为天津市河西区人民政府，并且被上诉人在财政、经济、人事方面对一审法院有利益影响，故一审法院不适宜本案的审理工作，因此该案一审应当由天津市第二中级人民法院审理，而不应当由一审法院审理。迫于立案之初，在贵院无法立案，故上诉人不得已在一审法院立案!
此外，一审法院单纯依据《解释》第十条第二款之规定：对当事人提出的管辖异议，人民法院应当进行审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院;异议不成立的，裁定驳回。就冒然驳回上诉人的请求，实际上是对法条的曲解，从一审法院的行政裁定书上，我们丝毫无法看出一审法院审查管辖权理由不成立的行为，并且也未提供相应的依据对理由不成立做出说明。
综上，上诉人认为：一审法院认定事实和适用法律错误，必然导致裁判的错误。为更好的保障和维护当事人的权益，故向贵院提起上诉，希望贵院能够依法支持上诉人的诉讼请求，望裁如所请。
此致
天津市第二中级人民法院
日期
〖六〗加工定作合同管辖权
申请人：深圳__有限公司
住所地：__
法定代表人：__
职务：总经理
申请人因__诉申请人一案，依法向贵院提出管辖权异议。
请求事项：依法裁定将本案移送有管辖权的深圳市__区人民法院或者惠州市__县人民法院审理。
事实和理由：__以加工合同纠纷为由向贵院提起诉讼，贵院向申请人送达了起诉状副本，现就管辖权问题提出异议，申请人认为本案应由深圳市__区人民法院或者惠州市__县人民法院管辖。理由如下：
一、该涉案合同关系是买卖合同关系而并非加工合同关系。我国合同法关于这两类合同的性质有专门的规定，它们的区别主要体现在以下几方面：一是目的不同。买卖合同的目的在于转移所有权，加工合同的目的在于获得一定的工作成果。在加工合同中，如涉及转移所有权的，这只是合同的从属义务，而在买卖合同中则是基本的义务。二是买卖合同中买方对卖方仅得请求交付符合质量要求的标的物，对卖方无检查、监督的'权利，通常不发生协助义务；在加工合同中，定作人有权对加工承揽人的工作进行检验、监督，定作人同时负协助义务。三是合同标的物的特定性。加工承揽人交付给定作人的工作成果，必须是合同指定的、满足定作人特殊需要的物或者工作成果，而买卖合同却不一定关心标的物的特定性。本案中，从双方往来法律文书名称上看，申请人向__开具的支票明确为“货款”或“模具款”，而不是加工合同的称谓“劳务费”或“加工费”，因此双方应为买卖合同关系；在双方长期的合作关系中，双方在送货单、对账单中只需明确约定品名规格、模号等即可，尤其是规格为通用规格，购买的实际上是通用产品，而非特定的产品；申请人在整个买卖关系中，交易的目的在于转移标的物（冲头、冲针等）的所有权，而非劳务或者加工成果；申请人请求交付的是符合质量要求的标的物（冲头、冲针等），对__的生产过程无检查、监督的权利，其生产过程也与申请人无关，申请人只要求其交付合格的产品（冲头、冲针等）。所以双方的交易行为性质买卖合同关系，而非__主张的加工合同关系。
二、根据《中华人民共和国民事诉讼法》第23条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第19条规定：“购销合同的双方当事人在合同中对交货地点有约定的，以约定的交货地点为合同履行地；本案中，《送货单》备注客户地址明确约定：“惠州市__县__工业区__”，本案被告所在地为深圳市__区、合同的履行地为惠州市__县。因此，本案应当由深圳市__区人民法院或者惠州市__县人民法院管辖。
综上所述，该涉案合同关系买卖合同关系而并非加工合同关系，按照合同法及相关司法解释的规定，由被告所在地或者合同履行地法院管辖，东莞市__人民法院对该案无管辖权。申请人按照《民事诉讼法》之相关规定，特请求贵院将本案依法移送管辖，交由广东省深圳市__区人民法院或者惠州市__县人民法院，请予准许。
此致
东莞市__人民法院
申请人：深圳__有限公司
__年__月__日
〖七〗加工定作合同管辖权
申请人：________
律师事务所：________
律师：________
通讯地址或联系方式：________
申请事项：
请求贵单位依法将本案移送至________管辖。
申请理由：
作为________案件犯罪嫌疑人被告人被害人________委托的辩护律师诉讼代理律师，参与诉讼活动后，经过对案件的进一步了解，认为贵单位对本案不具有管辖权，故提出管辖权异议。
理由如下：
鉴于上述理由，为保障犯罪嫌疑人、被告人的'诉讼权利，保证本案的公正审理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一编第二章关于管辖的规定，以及第一百零七条、第一百零八条、第一百一十条、第一百六十九条、第一百七十二条的规定，申请人请求贵单位依法将本案移送至________管辖。
此致
申请人（签名）：________
________年________月________日
〖八〗加工定作合同管辖权
委托方：____________________________________（以下简称甲方）
地址：______________________________________
邮编：______________________________________
电话：______________________________________
传真：______________________________________
法定代表：__________________________________
受托方：____________________________________（以下简称乙方）
地址：______________________________________
邮编：______________________________________
电话：______________________________________
传真：______________________________________
法定代表：__________________________________
甲乙双方经过充分和友好的协商，在平等互利基础上，就甲方委托乙方加工____________，一事共同达成如下协议：
第一条 代加工内容
甲方委托乙方为甲方加工__________，加工数量、款式、规格、单价如下表格：
产品名称
规格
单位
数量
单价
备注
第二条 加工成品质量要求 第三条 原料的提供办法及规格、数量、质量
1. 乙方必须依合同规定选用原材料或由甲方提供原材料，并接受甲方检验。如乙方使用缺陷原材料或者使用不符合合同规定的原材料而影响甲方产品质量时，甲方有权追究乙方的责任。
2. 甲方应按照合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立刻通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换。
3. 甲方中途需要变更加工要求的，应以书面的形式通知乙方。
第四条 技术资料、图纸提供办法
1. 乙方在依照甲方的'要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知甲方；甲方应当在规定的时间内回复，提供修改意见。乙方在规定的时间内没得到答复，有权停止工作，并及时通知甲方，因此造成的损失，由甲方赔偿。
2. 乙方对技术资料或图纸等，如果甲方要求保密的，应当严格遵守，未经甲方允许，不得留存技术资料或图纸等的复制品。
3. 甲方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条 价款或酬金
价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，如没有规定的由当事人双方协商确定。
第六条 付款方式 第七条 验收标准准和方法
1. 按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2. 甲方应按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。对于短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，由双方协商，在合同中规定保证期限。如保证期限内发生问题（除甲方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外），由乙方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第八条 交货的时间和地点 第九条 双方违约责任
一、甲方违约责任
1.中途变更加工物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。
2.中途解除合同，应偿付乙方酬金总额的50%作为违约金。
3.无故拒绝接收加工物，应当赔偿乙方因此造成的损失，且乙方有权将加工物变卖。
二、乙方违约责任
1. 未按合同规定的质量交付加工品，甲方同意利用的，应按质论价，酌减价款。
2. 交付加工物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐。
3. 超过合同规定日期交货，每逾期一天，按酬金总额的千分之五偿付违约金。
4. 中途解除合同，应偿付甲方酬金总额的50%作为违约金。
第十条 争议的解决
1.因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
2. 如双方通过协商不能达成一致时，除《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖另有规定以外，以甲方所在地的人民法院为管辖法院。
第十一条 协议期限
甲方授予乙方加工__________时效为________年，从________年_________月________日至________年_________月________日止，如双方协议执行顺利，期满时乙方将享有优先续签权。
第十二条 合同的生效及其他
1. 本合同的执行中，对其条款的任何变更、修改和增减，都须经双方协商同意并签署书面文件，作为合同的组成部分，与合同具有同等效力。
2. 本合同一式两份，两方各执壹份，具有相同的法律效力，并于双方签字盖章后生效。
委托方（甲方） 受托方（乙方）
代表签字：______________ 代表签字：______________
XX公司（盖章）：__________ XX公司（盖章）：__________
_______年_________月________日 _______年_________月________日
〖九〗加工定作合同管辖权
甲方： （以下简称甲方）
乙方：上海XX金属材料有限公司 （以下简称乙方）
甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行钢材加工等业务达成如下协议：
1、甲方将根据生产或贸易需要，委托乙方加工卷板，该卷板的所有权归甲方所有。
2、根据甲方要求，乙方开具加工通知单，甲方确认，除此乙方不得擅自挪用、调拨和加工所有权属甲方的货物。
3、乙方根据事先约定的`提货时间，加工好指定钢材，保证甲方准时提货。如甲方因特殊情况，需要提前提货，应提前8小时与乙方协商，甲方将尽量满足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工单价表》”的内容收取加工费用。如遇市场行情变化乙方需要调整收费标准，双方可以协商。
5、协议期限内，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行协议，应立即将情况以最快方式通知对方。按照不可抗力因素对履行协议影响的程度，由双方协商解决是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。
但因战争、地震等重大不可抗力因素造成协议不能继续履行，则双方均免于责任。
6、本协议未尽事宜，由双方协商解决。
7、本协议一式两份，经双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份，具有同等效力。
8、本协议有效期从签订之日起到年 月 日
甲方： 乙方：上海XX金属材料有限公司
代表： 代表：
签约地：
年 月 日诉讼委托代理合同项目处置委托管理合同农业水利服务事项委托协议书
〖十〗加工定作合同管辖权
甲方（委托方）：________有限公司
地址：________________________
法定代表人：____________________
乙方（加工方）：________有限公司
地址：________________________
法定代表人：____________________
鉴于甲方与乙方就委托加工生产事宜达成以下协议，以明确双方的权利和义务：
一、产品描述
1.甲方委托乙方加工生产的产品的.类型为：________________。
2.数量：________________。
3.质量标准：________________。
4.交货时间：________________。
二、价格及支付方式
1.根据产品的性质和市场行情，甲方同意支付乙方加工费用为________________元。
2.双方同意，甲方在收到乙方提供的产品并验收合格后，一次性支付加工费用。
三、索赔和售后服务
1.如因产品质量问题引起索赔，乙方应在接到通知后________________小时内进行回应，并在________________小时内解决索赔问题。
2.乙方应提供必要的售后服务支持，确保产品的正常运行。
四、保密条款
1.双方同意，本协议的内容和执行情况不得泄露给第三方，除非得到对方明确的书面同意。
2.乙方应对甲方的商业秘密和敏感信息进行保密，不得将其泄露给第三方。
五、争议解决
1.如双方在本协议执行过程中发生任何争议，应首先通过友好协商解决。
2.协商无果的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。如有未尽事宜，可另行协商并签订补充协议。本协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（委托方）：________有限公司（盖章）
地址：________________________
法定代表人：________________（签字）
日期：____________________________
乙方（加工方）：________有限公司（盖章）
地址：_________________________
法定代表人：________________（签字）
日期：____________________________
〖十一〗加工定作合同管辖权
委托方：____________
加工方：____________
为保障委托、加工双方的合法利益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，双方经友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：
一、货物明细：商品名称、型号、尺寸、单价及总价等。详见附件一：“手术室配套产品报价单”报价单号：20_0122（共一页）。
二、合同金额优惠后的总金额：人民币壹拾万贰仟伍佰叁拾壹元整（人民币：￥102531.00元）。
三、付款条件：
3.1合同预付款：叁万元整（人民币：￥30000.00元），于签订合同时支付。
3.2货款余额：提货前付清余额（人民币：￥72531.00元）。
3.3付款方式：委托方以电汇方式支付。
四、交货条款：交货日期：货物在加工方确认收到委托方预付款后，安排生产，三周内交货。
五、货物运输：公路运输，发货至工地，运费由需方承担。
六、货物包装：加工方提供木箱或纸箱包装。
七、修改合同：合同于签订后，不可改动。如因委托方或加工方修改而造成对方损失，将由修改方承担。
八、它条款：
8.1代表委托方的'收货人于送货单上签收将视为委托方确认收到送货单中所列之货物。常州爱辉科技有限公司
8.2本合同在委托加工双方签字盖章后，以最后签字日期为生效日。
8.3本合同一式二份，所带附件同样为本合同不可分割的一部分，签字后双方各执一份，均具同等法律效力。
8.4一切由执行本合同引起的或与本合同有关争执，委托加工双方通过友好协商解决，如协商不能解决时，应提交加工方所在地国家有关法律部门裁决。
委托方：____________加工方：____________
代表：____________代表：____________
______年____月____日______年____月____日
〖十二〗加工定作合同管辖权
答辩人：______物业管理有限责任公司
地址：______街
法定代表人：______
因中昊小区杨东辉诉答辩人赔偿丢失电动自行车一案，现提出答辩如下;
原告请求答辩人赔偿丢失电动自行车3100.00元没有法律依据。
一、答辩人自接管中昊小区以来，一直严格按着《条例》和相关法律法规为小区业主提供着物业服务。
对于原告丢失电动自行车一事，一直以积极的态度处理。接到原告称电动自行车在本小区丢失开始，答辩人及当班门卫人员积极协助原告到公安机关做笔录，提供证据及相关线索，做到了应尽的义务。而且答辩人属于物业服务企业，门卫的任务是负责维护小区公共秩序的，视小区人群居住情况指定管理制度，要求定时巡逻，发现火警、治安、交通事故时协助相关单位及时处理，对可疑人员进行盘查。而丢失电动自行车属于治安刑事案件，应当由公安机关负责处理，与物业公司无关。
二、答辩人属于原告所在小区的物业服务单位，根据《内蒙古自治区物业管理条例》第三十九条第四款和第四十二条规定，小区门卫的职责范围只是维护小区公共秩序的良好与稳定，是安全、消防、交通等事项的协助管理。并且，原告的`电动自行车属于私有财产，答辩人没有与原告签订私有财产的保护合同，也没有与原告签订电动自行车的保管协议，对于原告将其所丢失的电动自行车在停放时，没有交给答辩人，也没有告知答辩人的工作人员所停放的具体位置，答辩人的工作人员也并不知情，所以，答辩人不知道所以没有法定义务对原告电动自行车进行保管，相应的也没有赔付原告3100.00元的义务。
综上，在法律规定的范围内，原告的诉讼请求都是不合理的，也没有任何法律依据，故请求人民法院在查清事实的基础上，驳回原告的诉讼请求，以保护答辩人的合法权益。
此致
______人民法院
______物业有限责任公司
20____年__月__日
〖十三〗加工定作合同管辖权
答辩人：王____，男，1962年8月19日出生，汉族，住____区____路____小区____幢____号。
答辩人就被答辩人王____起诉我离婚一案，提出以下答辩意见：
一、答辩人同意离婚。
答辩人同意离婚，不是因为答辩人有婚外情，而是自20____年原告去广州工作、定居后，双方感情越来越疏远，加之双方工作环境及经济条件发生了巨大转变，差距也越来越大，导致双方夫妻无法交流，感情淡薄，所以答辩人同意离婚。
二、婚生子王____由答辩人抚养。
原被告于1991年生育一子王____，为了儿子的健康成长，答辩人要求抚养儿子。具体理由有三点：
第一，作为男孩，随父亲生活对他日后的成长，无论从生理上还是从心理上，都更有利、更方便;
第二，原告____经商，根本无暇照顾儿子，原来就是依靠她的父母抚养，现在她父母已经年迈，身体也不是太好，而儿子又渐渐长大，尤其在心理上更需要家长的关怀，答辩人可以给予孩子所需要的关爱和理解。
第三、原告虽然现在经济条件好，但做生意赚和赔只在朝夕，经济并不稳定，也更容易出事情，而答辩人工作和收入均稳定，不会大起大落，可以给孩子稳定的、和普通孩子一样的、正常的生活空间，对孩子的健康成长都有帮助。
早几年，为了给孩子更好的外部经济条件，把他送到广州，每年只见几次面，每次见面，孩子都舍不得答辩人离开。如今，孩子长大了，更需要完整的亲情，这些都是他年迈的外祖父母和忙碌的母亲无法给予的'，不能为了外部经济条件，忽略孩子内心的健康成长。
结合以上三点理由，答辩人要求抚养孩子王____。
三、夫妻共同财产依法分割。
答辩人在举证期间提供了一些关于共同财产的证据。同时原告现在广州经商，但由于她的故意隐瞒，答辩人无法查清她的财产状况，请求人民法院在查清财产的情况下，对夫妻共同财产依法分割。
此致
____区人民法院
答辩人：______
____年__月____日
〖十四〗加工定作合同管辖权
答辩人：
答辩人就___市____物业有限责任公司诉答辩人物业管理纠纷一案答辩如下：
一、原告诉讼主体错误：
答辩人认为____物业公司并不是本案的适合原告。根据合同法律关系的相对性原理，与答辩人签定前期物业管理服务协议书的是泓远物业有限责任公司，即使根据该协议书的约定向答辩人主张权利，其主张人必须是合同的相对方泓远物业有限责任公司，不应为协议书以外的第三人。
原告应向答辩人出示相关证据证明其对“绿苑豪庭”进行物业管理具有合法性。并出示国家行政管理部门的相关手续，以证明其具有符合法律及行政法规规定的进行物业管理的资质、经营性收费许可等。
1、根据《合同法》第八十八条 当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。
《物权法》第三十九条 所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。《___市物业管理条例20___》第五十三条物业服务企业可以将物业管理区域内的专项服务业务委托给专业性服务企业，但是不得将物业管理区域全部物业服务一并委托或者转交给其他单位或者个人。
早在___年业主收房时卖出的房屋已经超过二分之一，小区物权已经移交到业主方，而不在是开发企业，类似解聘、选聘物业服务企业的权利需要占全体业主总人数和总面积二分之一的人通过；方可解聘选聘物业服务企业。更换物业需要全体业主和开发商共同召开业主大会来决定。
2、根据《___市物业管理条例20___》第四十七条物业服务企业享有以下权利：
（一）依照物业服务合同和管理制度实行物业管理；
（二）制定物业服务的具体措施；
依据以上条款，在没有与答辩人签订物业服务合同及物业服务的具体条件的`情况下，____物业公司并不是本案的适合原告。
二、原告诉讼理由明显不符合有关法律、法规规定：根据《___市物业管理条例20___》第三十六条新建物业应当符合下列条件后，方可开始向业主收取物业服务费：
第一条：所有建设项目按照批准的规划和有关专业管理设计要求全部建成，经竣工验收合格；
第二条供水、排水、供电、燃气、供热、电梯等设施设备和道路、绿化、物业管理用房等公共配套设施按照规划设计要求建成，并且达到有关建设标准，具备使用条件，其中绿化可以在物业验收合格后的第一个绿化季节内完成；
绿苑豪庭小区至今都没有在规划部门验收合格（有规划局的录音），违规建设车库、公然侵占公共面积（有规划局规划与实际建设对比图）；小区内纯净水没有投入，老年人每天打水很不方便；物业更是把业主文化室被酒店占用为员工休息室（有照片），根本就没有尽到物业所应该尽到的服务，所以没有理由向业主进行收费。
原告诉讼对象错误：
根据《___市物业管理条例20___》第三十七条
物业服务企业在承接物业时，应当对物业建筑主体、共用部位、共用设施设备进行查验，确认物业符合第三十六条规定的交付条件，并由双方签字确认查验记录后，完成交付手续。发现问题应当书面告知建设单位，及时进行整改。
物业服务企业不得承接不符合交付条件的物业。建设单位提出要求物业服务企业承接不符合交付条件或者未经查验的物业的，物业服务费由建设单位承担。
第八十九条
违反本条例第三十六条规定，建设单位或者前期物业服务企业在新建物业不符合该条规定的条件，向业主收取物业服务费的，由房产行政主管部门给予警告，责令限期改正，并责令其限期退还收取的物业服务费；逾期不改正的，处五万元以上十万元以下罚款。
绿苑豪庭小区至今都没有在规划部门验收合格（同上规划局录音），很明显符合以上条件，所以被告应为鸿德房地产开发有限责任公司，物业服务费理应由建设单位支付，收取已经交付业主的物业费应当依法退还。
四、原告没有尽到物业管理义务：
根据《___市物业管理条例20___》第五十七条
物业服务企业应当将企业基本情况、服务内容、服务标准、收费项目、收费标准、物业服务费收取和使用情况、特约服务的收费项目和标准等在物业管理区域内显著位置公示，并将房产行政主管部门、街道办事处、镇人民政府以及居民委员会、社区服务站的受理投诉电话一并公布。
第九十七条 违反本条例第五十七条规定，物业服务企业未按规定公示的，由房产行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以上五千元以下罚款。
第五十条 物业服务企业应当提供以下物业服务：第二小条公共秩序维护、安全防范；
第四十二条、物业服务企业办公用房、业主委员会办公用房属于全体业主所有，任何人不得改变用途、分割、转让、抵押和出租。
第七十五条 业主、物业使用人应当按照规划设计用途使用物业，不得擅自改变物业使用性质。
第七十七条 物业管理区域内按照规划建设的公共建筑共用部位和共用设施设备，不得擅自改变用途。
第七十三条 物业管理区域不得有下列行为：
（三)私圈、私占、私建停车场地；
(六）侵占绿地，毁坏花草树木，损坏园林设施；
1、 自答辩人入住以来，从没有见到过物业公示过基本情况、服务内容、服务标准、收费项目、收费标准、物业服务费收取和使用情况（有录音为证）
2、 酒店噪音扰民，尤其是在周末更为明显，物业明知这一现象，听之任之，根本就没有去协调酒店做好隔音工作，避免影响小区内业主受到干扰。（可以提供证人证言）
3、 答辩人从20______年5月12日就以书面形式向物业提出要求成立业主委员会，但物业以各种理由进行推脱，导致现在小区也没有业委会，没有尽到协助、配合的义务。（有录音、书面收条为证）
4、 小区文化娱乐活动室从居民入住后就没有开放过，今年更是被酒店的员工占用，严重侵犯了小区业主的权益。（有照片）
5、 工程方面，没有24小时报修电话，没见过工程人员，无夜班岗位，晚上停电无人维修。设备机房的养护也没有巡查记录和保养记录。公区设备设施损坏无人维修。作为服务企业有义务完善小区设施，但居民入住后至今仍没有健身器材等设备。
6、 私建车库并出售的问题相互推诿，没有及时予以说明。（有照片）
7、 按照规划局公示小区主规划图中，小区道路已经被酒店占用。物业以酒店销售合同内容中的规定范围来认定酒店没有占用小区公共用地，纵容酒店装围栏，侵占广大业主之利益，明显的与国家行政机关的法规不符。（有照片）
8、 保安管理不是太好，进出人员、车辆保安查得不是很认真，而且很多没有车位的车辆经常停在主道上，严重影响大家的正常行驶和出入，没有尽到能加强车辆管理的责任。秩序维护方面，没有安装巡更打点，也没有楼宇巡查签到表！车辆及人员随意进出，无管理！大件物品出入无管理，消防制度及设备没有巡检，灭火器无巡检！
9、 监控数量少，质量差，电梯未安装“监控”“五方通话”装置，达不到24小时实时小区全方位监控要求。
10、 安全隐患：小区是否有火灾自动报警系统？有，是否运行正常？没有。
11、 物业工作人员打骂业主的现象时有发生，在业主装修期间为难业主，吃、卡、要更是普遍现象。（可以提供证人证言）
12、 小区内发生多起盗窃案件，被窃居民多次与物业公司理论无果；物业公司对此却不承担任何责任；（可以提供证人证言）
13、 保洁卫生打扫不干净，楼梯间无人打扫，灰尘及杂物垃圾无人清扫，没有除四害及消杀！绿植无人维护只浇水，杂草丛生，黄土地外漏！小区自入住以来应该没有对草皮进行过重新维护和种植，现在小区有的草皮都秃了，却没有人管理。（有照片）
五、答辩人主张先履行抗辩权，在原告纠正错误履约行为前，有权拒绝支付物业服务费用。
《物业管理条例实施细则》第六条规定，在物业管理企业提供的服务不符合合同约定时，业主有权拒绝支付物业管理费用，并有权提出赔偿请求。因原告不能适当履行物业服务义务，给答辩人生活带来诸多不便。根据合同法有关于先履行抗辩权的规定，在原告正确履行物业服务义务之前，答辩人有权拒绝支付物业服务费用。
因此，请求法院驳回原告诉讼请求。
此致
________人民法院
_______
20______年___月______日
〖十五〗加工定作合同管辖权
答辩人：
住所地：
上诉人：
住所地：
因上诉人不服____________________________裁定而提起上诉，现答辩人针对其上诉理由，特作答辩意见如下：
请求事项：依法驳回上诉人的管辖权上诉请求。
事实与理由：
上诉人所提出管辖权异议根本不能成立。理由在于：
一是从约定管辖来说，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称苏州中院）对本案具有管辖权。上诉人据以提出管辖权异议的依据是《保证合同书》第六条规定，合同争议的管辖法院为合同签订地的人民法院。事实上，合同签订地并非上诉人所在地上海市，应是时任上诉人总经理签署后，快递文本的到达地苏州市。从合同性质与双方约定来看，《保证合同书》是《合作开发合同书》的附件，是担保主合同履行的从合同，这点不难从《合作开发合同书》第一条“合同及其组成部分”第二款内容可以看出。而《合作开发合同书》第十三条第（三）项明确约定，“甲乙双方因本合同及其组成部分的履行发生争议，双方应本着友好合作的'原则协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼”。据此，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第25条之规定，苏州中院对本案行使管辖权具有法律和事实依据。
二是从法定管辖来说，苏州中院也具有对本案的管辖权。本案的案由是承揽合同纠纷，保证合同仅是承揽合同的从合同。在承揽合同中，被告一xx有限公司是定作方，答辩人是承揽加工方，因此答辩人所在地吴江市系加工行为地。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条、《最高人民法院关于贯彻执行若干问题的意见》第20条以及《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第129条等规定，苏州中院依法享有对本案诉讼的管辖权。
由此可见，无论是法定管辖，还是约定管辖，苏州中院均依法享有对本案的管辖权。为此，请贵院依法驳回上诉人的管辖权异议的上诉请求。
此致
江苏省高级人民法院
答辩人：_______________
______年_______月_____日
〖十六〗加工定作合同管辖权
答辩人：
被告：
关于答辩人与被告买卖合同纠纷一案（案号为），被告于20xx年xx月xx日向人民法院提出管辖权异议，答辩人认为人民法院对本案有管辖权，具体理由如下：
依据《民事诉讼法》第23条：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
依据20xx年xx月xx日起施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第18条：合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。
合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的`为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。
即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。
本案系买卖合同纠纷，按照答辩人提供的《协议》、送货单等证据，被告到答辩人处已采购完货物，应按照协议向答辩人支付货款。
依据上述《民事诉讼法》第23条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第18条之规定，本案中，被告到答辩人处自提货物，答辩人所在地即为合同履行地。
即使双方未在合同中明确约定该合同履行地，答辩人作为货款接收一方，答辩人所在地
即确定为合同履行地，答辩人所在地为xxx市xx区xx街道xx村，xxx区人民法院对本案具有管辖权，被告的管辖异议无任何法律依据，请求法院审查后予以驳回。
此致
xxx人民法院
答辩人：_______________
______年_______月_____日
〖十七〗加工定作合同管辖权
答辩人：xx
住所地：xxxxx号
被答辩人：xx有限公司
法定代表人：xx职务：总经理
住所地：xxxxxx号
因贵院受理的答辩人诉被答辩人xxx纠纷一案，现答辩人对其提出的管辖权异议答辩如下：
本案所涉xxxxx是由答辩人作为工程的发包人指定承包人A购买的，B仅是该民事行为的隐名代理人，在被答辩人提供产品不合格时，答辩人依法享有介入权直接向被答辩人索赔。
一、在答辩人与B的来往工作联系函中，答辩人明确通知B提供至少三家以上设备供应商，由答辩人确定具体的设备供应商，然后指示B与该供应商签订合同。该工作联系函及答辩人确定被答辩人为设备供应商的确认函，构成了答辩人指示B代其购买空调设备的授权行为。该授权行为真实合法，不违反法律的禁止性规定，构成了间接代理。《中华人民共和国合同法》第四百零三条：受托人以自己的名义与第三人订立合同时，第三人不知道受托人与委托人之间的代理关系的，受托人因第三人的`原因对委托人不履行义务，受托人应当向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人对第三人的权利。根据上述规定，在被答辩人提供的空调产品不合格后，答辩人因此享有介入权，直接对对被答辩人主张索赔的权利。
二、在被答辩人提供的产品合格证及其他产品标识中，被答辩人对其提供的产品的质量、效能、规格等技术性标准，承担了明示的担保义务，该担保构成被答辩人与作为终端用户的的答辩人之间形成契约上上权利与义务。
三、被答辩人向答辩人提供承诺书做出如下承诺：如果提供空调产品出现质量问题，将由其直接承担经济责任，该事实进一步表明，答辩人与被答辩人之间存在合同上权利义务关系。
基于上述理由，答辩人与被答辩人之间存在合同上权利义务关系。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用若干问题的意见19条：购销合同的双方当事人在合同中对交货地点有约定的，以约定的交货地点为合同履行地。由于合同约定在答辩人施工地点交货，因此，该合同履行地在烟台市芝罘区沃尔玛广场。答辩人根据上述法律、司法解释的规定，特向贵院提起诉讼。贵院受理本案符合法律规定。被答辩人提出的管辖权异议没有法律依据，请贵院依法驳回。
答辩人：_______________
______年_______月_____日
〖十八〗加工定作合同管辖权
委托方： ______公司
受托方：
标的、数量、价款：
1. 验收标准：按双方确定的样品验收。
受托方须将送货单随货同行，并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员，内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量，按委托方提供原样验收，如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿，并执行相关行业标准。
2.质量要求：应提供盖有鲜章的出厂检验报告单，特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告。
3.结算方式：委托方支付30%预付款，收到货验收合格入库后再支付60%，余10%作为质量保 证金留待下次合同履行时支付，但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款。
4.包装标准：货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注，内容包括商品名称、单品规格、 单品数量。
5.提货方式及地点：委托方厂房内。
6.运输方式及到站和费用承担：受托方承担。
7.交货地点、日期及方式：合同签订之日起10个工作日发货，逾期按合同总额1%支付违约金。
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。
本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托 方承担，同时委托方有终止一切合作的权力。
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决，协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。
10.本合同根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，双方经过友好协商后制定，本合同一式两份，经双方盖章签字后生效。
委 托 方： ____公司
_________年______月________日
受 托 方：
_________年______月________日
〖十九〗加工定作合同管辖权
委托方(以下简称甲方)：_________________________________
受托方(以下简称乙方)：_______________________________
甲方委托乙方加工___________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。
第一条代加工内容
甲方委托乙方为其加工___________系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。
第二条甲方责任
1.甲方保证乙方在___________区域内享有独家代理权(加工承揽权)，并授权乙方负责该区域内所有加工点的生产经营和管理。
2.甲方应按双方约定的时间、数量、质量、规格等按计划、分批次提供原材料，乙方对甲方提供的原材料要及时检验，不符合要求的，应立即通知甲方调换或补齐。
3.甲方向乙方提供生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。
4.甲方向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间(如果甲方需要提前交货时应当提前三天通知乙方)等。
5.甲方负责向乙方提供商标及各种组合、内外包装。
6.甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。但是，其不得因检查监督妨碍乙方的正常生产。
7.甲方提供相关货物样品的描述材料，以作为验收的依据。
第三条乙方责任
1.乙方严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2.乙方根据甲方确定的款式、数量、质量及生产期限进行生产，生产标准符合双方约定的质量要求。
3.乙方严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。
4.乙方不得将甲方提供的款式用于其他商品生产。
5.本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。
6.严守甲方的商业秘密。
第四条付款方式及交货地点
1.甲、乙双方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内向乙方支付总货款的20%作为预付款。
2.甲、乙双方每月20日之前对账，对账后一周内结清相应货款或酬金。逾期以应支付货款为基数按银行同期贷款利率的四倍支付利息。
3.货物的交付方式为自提，由甲方到乙方所在地提取成品货物。
第五条验收标准
甲、乙双方根据双方约定的质量要求或者甲方提供的相关货物样品的'描述材料作为验收标准，甲方在收到乙方交付的成品货物之日起3日内对产品进行验收，逾期视为合格。
第六条违约责任
1.因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应承担此批货总价__%的违约金。
2.如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，乙方应赔付甲方相应货款价值__%的违约金，并追究乙方法律责任。
3.因甲方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。
4.因甲方超过合同规定期限领取成品货物的，除按规定承担相应货款价值__%违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管等费用。甲方超过领取期限6个月不领取成品货物的，乙方有权将货物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方;变卖成品货物所得少于报酬、保管、保养费时，甲方还应补偿不足部分。
5.凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值__%的违约金。
6.甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来的经济损失。
第七条合同期限
本委托加工合同期限为______，自______年______月______日至______年______月______日止。
第八条纠纷解决方式
双方当事人发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方可向山东省惠民县人民法院提起诉讼。
第九条其它
本合同正本一式二份，具有同等法律效力，经双方当事人(或业务代表)签字盖章后生效。
甲方：___
乙方：___
签订日期：____年__月__日
〖二十〗加工定作合同管辖权
甲方：
乙方：
因乙方现正在为甲方提供服务和履行职务，已经（或将要）知悉甲方的商业秘密。为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的商业秘密，防止该商业秘密被公开披露或以任何形式泄露，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。
第一条秘密信息
1、本协议所称秘密信息包括：技术信息、专有技术、经营信息和甲方公司中列为绝密、机级的各项文件。乙方对此商业秘密承担保密义务。
本协议之签订可认为甲方已对公司的商业秘密采取了合理的保密措施。
2、技术信息指甲方拥有或获得的有关生产和产品销售的计算方案、制造方法、工艺流程、计算机软件、数据库、实验结果、技术数据、图纸、样品、样机、模型、模具、说明书、操作手册、技术文档、设计商业秘密的业务函电等一切有关的信息。
第二条对秘密信息的保密
乙方承诺，严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。
乙方保证除非为了甲方项目的工作需要交流此种秘密信息外，未经甲方事先书面许可，不以任何方式，无论口头、书面，还是磁盘、通信网络等介质向任何其他方，包括个人、公司、商社、其他经济组织等泄露秘密信息。
第三条保密期限
聘用合同期内即解除聘用合同后的 年内。
第四条保密费的数额及支付方式
甲方对乙方的技术成果给予的奖励，奖金中含有保密费，其奖金和保密费的数额，视技术成果的作用及其创造的经济效益而定。
第五条违约责任
如果乙方违反本协议的规定，应赔偿甲方全部损失。赔偿范围包括但不限于甲方的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及调查费用和诉讼费用、律师费用。
第六条协议的生效与效力
1、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
2、双方就履行中产生的任何争议，应通过友好协商解决，协商不成，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
〖二十一〗加工定作合同管辖权
委托(甲)方：__
法定代表人：__职务：__电话：
被委托(乙)方：__
法定代表人：__职务：__电话：
甲方委托乙方加工大米，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条加工成品
产品名称：有机大米规格：__公斤单位：袋数量：__吨
第二条加工成品质量要求：符合国家有机产品标准
第三条原村料的提供办法及产品规格、数量、质量
甲方提供产品的原料、产品包材，并负责产品原料及成品的运输。乙方负责农副产品的加工和包装，乙方必须依照合同规定及甲方提供的有机产品标准、有机产品质量手册、有机产品操作规程进行生产加工、包装、运输等，并接受委托(甲)方全程监管、检验。被委托方隐瞒原材料的缺隐或者用不符合合同规定的原材料而影响定作产品质量时，委托方有权要求减少价款或退货。
第四条价款或酬金
价款或酬金，参照国家或主管部门的规定执行，由当事人双方商定。甲方承担生产和包装过程中产生的人工费(按市场最低价格)。
第五条验收标准和方法
1.按照合同规定的质量要求和样品作为验收标准。
2.委托方应当按合同规定的期限验收被委托方所完成的产品。验收前委托方应当送检委托的产品，做出产品检测报告和有关质量证明。在保质期限内发生质量问题，除委托方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由被委托方负责退换。
3.当事人双方对承揽的产品质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第六条交货的时间和地点
1.交(提)定作产品期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延
2.委托方在被委托方仓库提货。
第七条包装要求及费用负担
包装由委托方自己负责承担。
第八条结算方式：委托方提货付款，现金结算。
第九条双方责任：被委托方只负责有机大米生产、包装，无权销售;委托方负责委托加工品的全权销售，并负责产品在市场流通销售过程中出现的一切事故责任。
第十条被委托方的违约责任
1.被委托方无权销售委托加工产品，造成严重后果的，提交仲裁机关仲裁，未按合同规定的质量交付产品，委托方同意利用的，应当按质论价，酌减价款;不同意利用的，应当负责调换，并承担愈期交付的责任;经过调换后，仍不符合合同规定的，委托方有权拒收，由此造成的损失由被委托方赔偿。
2.不能按时交付产品，应当偿付不能交付产品部分价款总值的30%的违约金。
3.由于保管不善致使委托方提供的原材料、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付委托方因此造成的损失。
第十一条委托方的违约责任
1.委托方应销售全部委托方加工产品，中途变更定作产品的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿被委托方因此造成的损失。
2.中途废止合同，偿付被委托方的未履行部分产品价款总值的30%的违约金。
3.未按合同规定的时间和要求向被委托方提供技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作，被委托方有权解除合同，委托方应当赔偿被委托方因此而造成的损失;被委托方不要求解除合同的，除交付产品的日期得以顺延外，委托方应当偿付被委托方停工待料的损失。
4.超过合同规定期限领取定作产品的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担被委托方实际支付的保管费。超过领取期限6个月不领取定作产品的，被委托方有权将定作物变卖，所得价款在扣除应收货款、保管费后，退还给
5.超过合同规定日期付款提货，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向被委托方偿付违约金。
6.无故拒绝接收定作产品，应当赔偿被委托方因此造成的损失。
第十一条不可抗力
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作产品或原材料毁损、灭失的，被委托方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在委托方迟延接受或无故拒收期间发生的，委托方应当承担责任，并赔偿由此造被委托方造成的损失。
第十五条纠纷的处理
委托加工合同发生纠纷时，当呈人双方应协商解决。协商不成，向仲裁机关申请仲裁。
本合同自签订日起生效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
〖二十二〗加工定作合同管辖权
本合约双方当事人：______________________________
(以下简称甲方)：北京利百加珠宝饰品有限公司
代理加工工作人员(以下简称乙方)：__________
身份证号：________________
因甲方执行业务需要，委托由乙方加工珍珠（以淡水珍珠、天然海水为主），经双方协商合约如下：
第一条：总则
1、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。
2、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。
第二条：本协议应用范围
1、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，所有具体的委托串珠订货单。
2、所有书面签署的委托串珠订货单，如有不明确、不详尽之处，将按此协议相关条款执行。
3、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议，与此协议具有同等约束力。
第三条：委托串珠订单
1、在每次生产前，甲方需开立具体的委托串珠订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。
2、委托串珠订单的主要内容为串珠的货物名称、数量、价格、交货期、交货地点、及具体的特定要求等，其经双方确认签字盖章后，具有同本协议同等的法律效力。
3、委托串珠订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件。
4、订单货物串珠价格确认：由乙方根据串珠成本和利润，提出报价单，经甲方签字确认。
5、甲乙双方根据每次不同型号的新产品就产品串珠价格进行一次协商确认。
6、串珠费： 手链3.0元/串项链4.0 元/串。
7、在您签收首批产品后，500元合作金无息返还, 人员第一次串珠为3000串，多劳多得，接货物签合同时都有预付加工费，串珠完成后现金结算所有加工费。
8、乙方与甲方商讨后，同时自愿向甲方一次性交纳合同履约金共计叁仟捌百元。
9、乙方必须将合同按规定签好并寄回一份给甲方，甲方返还乙方所有合同履约金。
第四条：项目约定
1、甲方委托乙方串珠生产之产品为珍珠再加工产品，乙方保证按甲乙双方确定的委托串珠订单要求进行交货.
2、甲方负责提供委托串珠成品的品质检验标准和验收方法,经乙方确认后作为产品的唯一验收标准。
3、乙方保证不向任何第三方公开或透露甲方产品与乙方的关联，保护甲方产品的独立性，且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方，亦不可授权第三方代为串珠。
4、乙方所串珠生产甲方委托之产品，其产品技术所有权、知识产权、技术信息、商业信息、财务信息等所有权均属甲方所有，乙方有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得抄袭、修改或复制，不得留存技术资料、复制品，不得自行串珠销售予第三方，亦不得利用甲方产品技术自行进行同类产品研发。不得在其后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。
5、一经由甲方接洽的客户，乙方不得以任何形式在未取得甲方同意情况下直接跟甲方的客户合作，否则甲方有权追付乙方赔偿。
6、因产品检测程序复杂，若乙方没有条件提供检测，可协商让甲方提供设备和场地。乙方只安排员工到甲方提供的场地进行检测即可。
第五条：产品质量标准与责任
1、乙方所交付的串珠好的成品，由甲方按双方确认的品质检验标准进行验收，产品性能质量应与品质检验标准相符。凡不能达到检验标准的，甲方有权要求乙方 重新加工。如果产品涉及专利、版权、商标权以及其他类知识产权，以及办理安全加工许可证，工商许可证甲方应授予乙方该类知识产权许可。若发生因知识产权问题引起的经济纠纷由甲方负责。
2、如属在生产过程中,由工艺所造成的产品品质问题则由乙方按产品的总成本赔偿或无偿维修;如属于来料问题而导致品质异常,乙方不负责处理,但应提供相应的证据,如需处理,则应收取一定的维修费用。
第六条：订货与供货
1、每次生产前，甲乙双方通过协议后，由甲方向乙方下具《订购单》，乙方收到甲方下具有效的《订购单》后立即安排生产事且，按订购单的要求制作和交货期限内交货。
2、甲方以下委托订单的方式，确定委托串珠的数量及串珠费，乙方同时确定串珠及完成时间。
3、订货价格：以双方协商所确认的《产品报价单》注明的价格为准。
4、甲、乙双方的订货单一经签署即不可取消，如需变更，要双方协商一致。乙方必须按规定数量、质量要求向甲方供货。
第七条：包装、运输及交货要求
1、因甲方产品的特殊性，专用包装材料由甲方提供，通用周转包装材料（如纸箱等），由乙方提供。乙方最终产品的包装形式，要符合甲方的要求。
2、甲方提供的.原材料由可由甲方自己派人配送，或由第三方物流公司代为配送到乙方所在地,成品或者待检品由乙方通过第三方物流公司送回送到甲方公司 ，或由甲方派人上门回收。
第八条：付款方式
1、甲、乙双方的交易价格，一律以双方签字确定的《产品报价单》、《订购单》为准。
2、付款方式：乙方将产品完成并送货给甲方验收合格后一次性付清余款。第九条：违约责任
1、以上条款甲、乙双方必须遵守，凡违约者，按照本协议或定购单约定条款处罚，未尽之处，双方另行协议处罚。
2、违约之处罚原则：违约者无条件赔偿因违约给对方造成的直接及关联损失。
第十条：不可抗力因素之条款
1、因不可抗力因素：自然灾害、战争、国家政策，以及其他不可抗力因素而造成的违约双方均不予以追究，相应损失各方自负。
第十一条：仲裁原则
1、协议包括订购单等有关附件在执行期间，如发生争议，双方另行协商解决，协商未成，可由告诉方提请所在地仲裁委员会仲裁解决。
2、仲裁原则以本协议及其附件为依据，依约履行。
第十二条：协议有效期
1、自双方签署之日起生效，本协议有效期为一年，若期间任何一方经判定有违约行为，另一方有权终止本合同，并保留法律追述权。
第十三条：其他
1、本协议如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补充修改。
2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 第十四条：兼职加工人员统一以会员号发工资发货为标准，每个兼职加工人员都必须加入公司会员.
第十五条：兼职加工人员要对我公司所委托之加工珍珠材料，负保护之法律责任，非经我公司之书面同意，不得私自损坏或丢失.
第十六条：合同生效后本公司先支付所加工产品一半的薪金20000元，余下一半的薪金等加工完珍珠的时候支付给兼职加工人员
第十七条：本合约壹式贰份，双方各执壹份，合约如有未尽事宜，应由双方约定之。
本合同期从 年 月 日，到 年 月 日止。
甲方: 北京利百加珠宝饰品有限公司 乙 方：
甲方代表： （签字盖章）乙方代表：（签字盖章）
地址： 地 址：
日 期： 年月 日 期： 年 月 日
〖二十三〗加工定作合同管辖权
供方（全称）：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
需方（全称）：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期
二、质量标准、验收方法及地点：
三、原材料来源及互利方法：
四、交（收）货方法、地点及运杂费负担：
五、货款结算时间及方法：
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担：
七、经济责任：
八、其他：
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商由合同鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效，并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《中华人民共和国合同法》有关规定，向合同仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份，双方各执一份，副本____份，送双方业务主管部门、银行各一份，工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同
供方：________________________ 需方：________________________
代表人：_____________________ 代表人：______________________
____年____月____日 ____年____月____日
〖二十四〗加工定作合同管辖权
甲方：a
乙方：a
身份证号：a
一、劳务名称：a
二、制作地点：a
三、工期：按公司的工期要求要成交付成品
四、质量要求：执行公司的工艺文件要求
甲方将钢结构车间的加工制作工作承包给乙方，为明确双方的责任、权利和义务特签定本合同，双方必须严格遵守。甲、乙双方必须认真贯彻执行国家的有关劳动合同和劳动保护条例，遵守公司的有关规章制度，严格执行安全生产的方针。具体合同条款如下：
1、甲方将X年度X月份(以阳历年为准)的钢结构车间的钢构件制作承包给乙放，甲方负责提供制作钢结构所需要的机械设备、原材料、辅助材料、耗用材料。乙方提供完成钢构件所需的人员，招聘来的相关技术人员必须具有国家认可的资格证书和上岗证，乙方招聘的所有人员必须与劳动者本人签订好劳动合同交甲方公司备案。
2、甲方负责每一批钢构件的细图详图，乙方必须按甲方的详图出材料单及下料。乙方必须严格按国家和行业标准和甲方的工艺流程制作，不得任意更改图中所表示的规格和数字及颠倒工艺，如确实发现技术部门出具的详图有错误或不合理而确实需要更改的，应先向技术部门汇报，待核实后，由技术人员更改图纸，出具更改书并签字后再制作。
3、乙方必须保质、保量按时完成甲方下达的任务，在工程量满足的情况下，如按现状一跨车间的每月不低于X吨，如三跨车间的每月不低于X吨。无条件服从甲方的工期安排，无不可力抗因素，不得拖延工期。
4、所需制作人员的多少要满足甲方的工期要求，必须按本公司的规模及预计任务，确定人员的数量应相对固定，原则上不得中途更换，如遇特殊情况需要更换的，应同志甲方备案，否则出现问题乙方负全责，固定人员应保持在a人以上，以按时完成生产任务为宗旨。
5、伙食就餐：为宝藏加工生产的顺利进行，乙方员工应在公司食堂就餐，该费用由乙方承担。(如乙方员工在厂外就餐造成食物中毒或其他身体不适，乙方自行承担责任)
6、乙方人员意外保险：乙方人员必须参加人身意外保险，保险费由甲方承担，如乙方参加投保的人员不满一年中途调换或其本人中途离职该人保险费用由乙方承担。乙方在承包期内如有工伤事故的，医药费、误工费、赔偿等费用由乙方承担。(乙方工人入厂后应及时通知甲方办理入职登记、投保事项。否则工人在未登记的情况下所发生的任何意外由乙方自行承担责任)。
7、甲方为乙方提供住宿场所，工人住宿所发生的水、电的费用均由乙方承担，在工程款中扣除。
8、结算制作承包费为固定价格。不论次结构构件加工工艺的难易、构件的轻重，单价为固定价a元/吨(此价格含：原材料及成品材料装卸车人工费、下料、组装、焊接、校正、打磨、构件报检)。
9、乙方有义务对使用的设备进行专人负责并协调甲方机电工定期保养，易损件(如：眼镜、焊枪、割嘴、面罩等等)以旧换新，如人为操作损坏或遗失，就照原价赔偿，严格控制非生产性支出，以节约为原则。
10、乙方必须坚持安全生产原则，设备操作人员必须持证上岗和定员定岗，进入车间必须戴好安全帽。工作中严禁乱串岗，如出现因乱串岗或操作不当而造成的机械设备故障或损坏的，必须照价赔偿并处以相应的罚款，对所造成的安全事故均由乙方负担。甲方负责乙方所有生产人员的安全帽，安全帽乙方人员每人每年一个，如有遗失或损坏乙方自负。劳保用品由甲方定期发放，该费用由乙方承担。
11、板材切割需合理，已节约为原则，不得大料小用，小料不用。并在操作过程中杜绝焊丝、焊剂、焊条和各种气体等辅助材料的浪费。
12、乙方人员服从甲方的领导和管理。如不遵守国家和地方法律、法规、公司制度，甲方对乙方招聘的人员有权开除或辞退，起本人的全部费用由乙方承担，甲方应提前X天通知乙方，包括劳动者本人。
13、乙方签定本合同时须对所属人员签定劳务合同，严格执行劳动合同发中规定的各项权利和义务。
14、劳保用品，乙方所参加制作的人员所需的各种手套发放，除气体保护焊工外，其他工种的工人每人每月四副布手套，气体焊工每人每月一副电焊手套，钻孔每月一副布手套。
15、质量，乙方必须严格按照规范规定和加工制作工艺及图纸进行加工制作，由于乙方原因造成的钢构件报废和返工费，人工费、材料费、及辅材费等全部由乙方承担，并承担由此造成的工期误期等一切费用。16、合同签定乙方向甲方缴纳合同保证金壹万元整。待合同期满和按约定乙方履行完毕后支付。如合同期满后，竟双方协商一致需续订制作承包合同的，该保证金仍留在甲方。
17、在合同期内，如乙方在中途违约或提出合同以外的条件，在甲方不能接受或不能满足乙方的情况下，乙方中途撤走，所有的保证金和加工制作费甲方全部拒付，该责任由乙方全部承担。
18、甲方供给乙方全年不少于X吨(一跨车间)，少于X吨按X吨结算，如三跨车间不少于X吨以上，少于X吨按X吨结算。如超过该数量的按合同的第八条约定的单价基础上统一下降每吨X元。
19、合同附件;
(一)公司规章制度;
(二)质量和安全管理等制度与本合同是有同等法律效率。
20、本合同的签定本着友好、互惠互利、公平、公正、同等的原则。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后即生效，有效期一年。
甲方：a乙方：a
日期：a日期：a
〖二十五〗加工定作合同管辖权
甲方：__________地址：_______________电话：_____________传真：_____________电子邮箱：___________
乙方：__________地址：_______________电话：_____________传真：_____________电子邮箱：___________
甲方向乙方定作下列制品，经双方协商订立本合同，共同信守。
(一)包装盒加工
名称_____________
数量___________
尺寸______________
材料___________
单价_____________
共计(小写)___________
共计(大写)________________
二、付款方式
双方签订合同后，甲方向乙方支付定金50%，其余款项合计人民币____________
1。甲方在乙方交工当时，验收合格后，一次性付给乙方加工费用____________(人民币)
2。甲方若是分批提货，应在定金的基础上分批支付货款，直至结清全部货款(含50%定金)。甲方支付货款以支票形式的以转账凭证为据，甲方支付货款以现金形式的以乙方开具的收据或发票为据。
以上价格为不含税金的价格。
三、乙方须于_____年_____月_____日前交货________套。制作周期以乙方收到甲方定金日开始顺延。
四、本合同自双方签字之日起生效。
双方签字，即表示双方认同本合同内容。如有违约，须承担法律责任。
五、质保期：半年。
由于甲方存放不当或人为损坏，不属于质保范围。
六、包装盒存放环境：应放在干燥通风的环境，避免暴晒。
七、本合同未尽事宜，由双方协商。
八、本合同一式两份。
甲乙双方各执一份。
甲方：__________乙方：__________
____________签字(盖章)：__________签字(盖章)：
联系人：__________联系人：___________
电话：______________电话：___________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
〖二十六〗加工定作合同管辖权
甲方：___________
乙方：___________
甲方委托乙方加工调和芝麻香油类产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。
第一条代加工内容
甲方委托乙方加工商标为：______牌调和芝麻香油产品，加工数量、款式、标准等要求由甲方提供。品名、规格、内外包装标准由甲方提供。价格由双方协商确定，另在协议附件1上详述。
第二条甲方责任
1、无偿许可乙方在委托加工品上使用甲方______牌商标。
2、按计划分批委托乙方为其加工甲方______牌调和芝麻香油；商标，玻璃瓶，纸箱等包装由甲方提供；若商标有一切法律纠纷与乙方无关。向乙方提供加工品款式、规格、质量标准、交货时间等。
3、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。
4、甲方按照甲乙双方确认的样品和标准进行验收货品。
5、协议期满有权无偿收回乙方_____牌商标使用权。
6、协议期满或协议终止后，对未使用的标有甲方商标的包装及印刷品进行回购。
7、严守乙方的商业机密。甲方不得将本协议内容及产品价格等泄露给任何第三方。上述加工品的商标与版权归甲方拥有，乙方不得将甲方的委托加工品或仿制给除甲方以外的单位和个人使用或经销。
第三条乙方责任
1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动，高度重视生产甲方注册商标的产品，保证产品达标，品质优良。
2、乙方为甲方提供商标各种组合、内外包装设计及其它标有商标的包装及印刷品等与甲方委托加工品有关的内容。
3、乙方按照甲方确定的款式、规格、质量标准及交货期限等要求进行生产。不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
4、乙方供给甲方所有的产品均为质量合格品，产品质量按照国家或企业的相应产品的标准严格执行生产。若乙方生产的产品出现不合格、质量不达标等非甲方因素造成的损失全部由乙方承担并甲方有权无偿收回所有商标使用权和公司名称使用权且终止本协议。
5、乙方负责调和芝麻香油的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量标准要求进行。甲方若需要第三方检验报告需告知乙方，检测费用由甲方自行承担。
6、乙方不得自己或交与除甲方以外的单位和个人销售标有甲方商标的产品。
7、乙方严格管理标有甲方商标的包装及印刷品，防止外流。
8、乙方不得为与甲方产生直接或间接市场竞争的第三方从事代加工；乙方不得将生产的产品授权给或另设立与甲方产生直接或间接市场竞争的第三方为经销商。
9、乙方在上述加工品包装上标注生产厂商名称、厂址，生产许可证号、产品标准号等相关产品法律法规规定的标签。
11、协议期满或协议终止后，乙方不得使用甲方商标及标有甲方商标的包装、印刷品。
12、严守甲方的商业机密。
上述加工品的商标与版权归甲方拥有，乙方不得将甲方的委托加工品或仿制给除甲方以外的单位和个人使用或经销。不得将本协议内容及产品价格等泄露给任何第三方。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
〖二十七〗加工定作合同管辖权
甲方：___________________________协议编号：___________________
法定代表人：_____________________签订地址：___________________
乙方：___________________________签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
本保健食品OEM委托加工协议书由下列各方于__年__月__日在__市订立：
本协议各方当事人
甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就保健食品OEM委托加工事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。
第一条委托加工产品名称、加工工序范围和产品规格
委托生产产品名称: ______。
第二条委托生产的工序范围:
乙方严格按甲方提供的生产工艺从原料与辅料进行生产制造、内包、外包的整个生产过程（混合、压片、装袋、包装、装箱、打包）进行组织生产，生产过程中由甲方派技术员及质量管理员配合乙方指导和监督整个生产过程直至生产出合格产品，由乙方负责提供产品生产记录和检验报告。
工艺要求：
产品生产各工序工艺要求：按甲方提供的产品生产工艺执行。
第三条物料验收：
甲方提供的原料、辅料、包装材料在乙方仓库进行核查并对数量进行清点、验收。乙方向甲方提供验收入库单。乙方每月底向甲方提供原料、辅料、包装材料余料清单，以便甲方做生产成本核算用。
第四条成品验收：
甲方根据乙方提供的生产记录及乙方检验结果进行收货验收，验收数量由双方进行确认。合格的产品由甲方负责运输。并由乙方向甲方提供本批产品合格产品出库单及生产记录和检验报告单。
鉴于原料、辅料、包装材料由甲方提供并负责质量情况，乙方检验报告只负责乙方生产过程中水分、装量等的控制和成品常规微生物限度的控制，其他项目由甲方负责。
同时声明：装车前的产品一切毁损风险由乙方承担，产品装车后，产品的一切毁损风险责任由甲方承担。
第五条加工单价及付款方式：
压片及包装：
产品验收合格后，先付款后提货，乙方收到款后向甲方出具增值税发票。
第六条双方应遵守
1．甲方负责提供加工所需的所有原料、辅料、包装材料以及相应的工艺技术资料、乙方提供加工所需的场地、设备、人员和能源，保证按甲方的要求和出产品的时间组织生产。
2．甲方必须向乙方提供《卫生许可证》、《营业执照》、代加工产品的生产批准文号的复印件，乙方必须向甲方提供《卫生许可证》、《生产许可证》、《营业执照》的复印件。甲方有权在包装盒上打印委托生产厂家乙方的厂名全称、生产许可证证号。
3．为便于甲乙双方生产的合理安排，甲方进行一批产品加工时，提前5天内以书面或口头形式向乙方提出加工计划，乙方须于收到甲方提出计划之日起3日内给予回复并安排生产计划。
4．甲方在乙方回复并安排生产计划后的5天内将本批生产所需物料送到乙方仓库进行备料。
5．物料的质量检验和控制：加工所需的原料、辅料由甲方负责取样检验合格放行，生产过程的质量参数控制由乙方派人现场进行监控；生产管理和设备的操作严格按乙方的管理规定进行。
6．物料的运输和交接：委托加工所需的物料、加工后的产品运输由甲方负责，盛装容器由甲方负责提供；特殊情况下，如需使用乙方的容器须保证在5个工作日内归还乙方，物料交接双方进行现场交接，对质量和数量有异议者可拒绝交接。
7．技术资料的提供与保密：甲方须向乙方提供有关加工产品的加工工艺、条件等信息，乙方须对甲方提供的材料予以保密，乙方如私自泄露甲方的工艺、技术等信息，需赔偿由此造成的甲方的全部损失。
8．根据双方协商的结果，甲方每批加工物料的投料量不得低__kg（以每次投料的各种原辅料总量计），甲方承诺在乙方进行的代加工，协议期间产品不得在其它厂家加工，如果出现此情况而造成的损失乙方不承担任何责任。但乙方必须保证在甲方要求的时间内交付合格产品，否则甲方有权在其他厂家加工。
9．生产记录的填写与保管：生产记录和检验报告由乙方在交产品时一同提供给甲方，乙方应如实填写批生产记录，当批生产结束及时交甲方技术人员进行审核和保管，如出现物料或生产记录由于乙方原因造成不合格的情况，甲方有权拒绝验收。
第七条双方责任
1．如果由于乙方的原因（如不服从甲方技术人员的指导、工艺设备、工艺用水等所致）造成加工产品不符合要求，乙方应承担甲方受损物料的价值、运输费用全部损失，物料的价值按甲方提供的购货发票（符合市场价）计，甲方有权拒付加工费用；如由于甲方的原因（如物料、生产工艺等）造成的加工产品不符合要求，由甲方自行负责，并且甲方须按协议规定及时付清加工费用。
2．如果出现不可抗拒因素，如突然停电、自然灾害、战争等导致的加工过程出现问题，由甲乙双方协商解决。
第八条其它约定事项
1．协议期内甲乙双方任何一方提出修改协议条款，可以补充协议的形式商定。
2．本协议的有效期限为：
第十条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十一条争议的解决
1．本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本协议执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本协议各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十二条生效条件
本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。
本协议—式__份，各方当事人各执__份，具有相同法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________单位地址：________________________
邮政编码：________________________邮政编码：________________________
联系电话：________________________联系电话：________________________
传真：____________________________传真：____________________________
电子信箱：________________________电子信箱：________________________
开户银行：________________________开户银行：________________________
账号：____________________________账号：____________________________
〖二十八〗加工定作合同管辖权
生产委托加工协议书
委托方：(以下简称甲方)_________________
受委托方：(以下简称乙方)_________________
甲方委托乙方加工__________________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。
第一条 代加工内容
甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。
第二条 甲方责任
1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。
2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件
3、向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。
4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分季度委托乙方为其加工甲方____________产品。
第三条 乙方责任
1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合____________质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。
4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。
5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。
6、严守甲方的商业秘密。
7、对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。
第四条 付款方式及交货地点
甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的____________作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。
第五条 验收标准
双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。
第六条 违约责任
1、因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价______%的违约金;如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。
2、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币______万元违约金，并追究乙方法律责任。
3、凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值______%的违约金。
4、甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。
第七条 合同有效期限本委托加工合同期限为______个月，自______年______月______日至______年______月______日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。
第八条 合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向广州仲裁委员会申请仲裁。
第九条 本合同正本一式_____份，经双方当地人代表签字盖章后生效。
甲方：(签字)_________________
乙方：(签字)_________________
联系电话：_________________
联系电话：_________________
_________年_____月_____日
_________年_____月_____日
- 想了解更多【加工定作合同管辖权】网的资讯，请访问：加工定作合同管辖权
